一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 

1．我国法的形式中，（　　）是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。

A．行政法规

B．部门规章

C．法律

D．宪法

答案：A

解析：本题涉及的考点是行政法规。行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。行政法规由总理签署国务院令公布。

2．《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规，特别规定与一般规定不一致时，（　　）。

A．适用特别规定

B．适用一般规定

C．由制定机关裁决

D．由国务院裁决

答案：A

解析：本题涉及的考点是特别法优于一般法。《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。

3．自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，此种代理属于（　　）。

A．委托代理

B．法定代理

C．指定代理

D．无权代理

答案：A

解析：本题涉及的考点是委托代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。

4．动产物权以（　　）为公示手段。

A．登记

B．占有和交付

C．备案

D．核准

答案：B

解析：本题涉及的考点是动产物权的设立和转让。动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。

5．某设计师对某产品的形状和图案作出了富有美感并适于工业应用的新设计，该外观设计专利权的期限是（　　）年。

A．20

B．15

C．10

D．5

答案：C

解析：本题涉及的考点是专利权的期限。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合，以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。

6．某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2011年9月1日。由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2011年12月1日致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于2012年3月1日前付清工程尾款。由于建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位起诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为（　　）。

A．2012年9月1日

B．2013年9月1日

C．2013年12月1日

D．2014年3月1日

答案：D

解析：本题涉及的考点是诉讼时效中断。《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

7．代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由（　　）。

A．代理人承担责任

B．第三人承担责任

C．代理人和第三人承担连带责任

D．代理人承担主要责任、第三人承担次要责任

答案：C

解析：本题涉及的考点是不当或违法行为应承担的法律责任。代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。

8．2010年6月20日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤，甲就身体受到伤害的赔偿要求应在（　　）之前向该建筑工程公司提出。

A．2011年6月21日

B．2012年6月21日

C．2013年6月21日

D．2014年6月21日

答案：A

解析：本题涉及的考点是诉讼时效期间的起算。人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算；伤害当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的，从伤势确诊之日起算。下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。

9．根据《物权法》，建设用地使用权属于（　　）。

A．所有权

B．用益物权

C．担保物权

D．留置权

答案：B

解析：本题涉及的考点是用益物权。用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

10．新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是（　　）。

A．有符合规定的注册资本

B．有符合规定的专业技术人员

C．有符合规定的工程质量保证体系

D．有符合规定的技术装备

答案：C

解析：本题涉及的考点是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件：有符合规定的注册资本；有符合规定的专业技术人员；有符合规定的技术装备；有符合规定的已完成工程业绩。

[!--empirenews.page--]

11．定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同（　　）的实现。 

A．债权  

B．债务 

C．主体  

D．内容

答案：A

解析：根据《担保法》的规定，当事人可以约定一方向另一方给付定金作为债权的担保。故A选项正确。 

 

12．刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是（　　）。

A．管制  

B．罚金 

C．没收财产  

D．剥夺政治权利

答案：A

解析：《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(3)没收财产；(4)驱逐出境。故A选项正确。 

 

13．对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当（　　）。 

A．申请延期开工  

B．重新核验 

C．重新办理批准手续  

D．备案

答案：C

解析：因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。故C 选项正确。

 

14．新设立施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不属于必备条件的是（　　）。  

A．有符合规定的注册资本  

B．有符合规定的专业技术人员 

C．有符合规定的工程质量保证体系  

D．有符合规定的技术装备

答案：C

解析：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：(1)有符合国家规定的注册资本；(2)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；(3)有从事相关建筑活动所应有的技术装备；(4)有符合规定的已完成工程业绩。故C选项正确。 

 

15．工程建设中使用的计算机软件是（　　）保护的客体，受知识产权保护。 

A．专利权  

B．商标权 

C．著作权  

D．发明权

答案：C

解析：计算机软件属于著作权法保护的范畴。故C选项正确。 

16．甲取得一级建造师资格证书并受聘于某工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（　　）。 

A．应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请 

B．应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请 

C．应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请 

D．应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请

答案：D

解析：《注册建造师管理规定》中规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。故D项正确。 

 

17．下列建设工程项目必须进行公开招标的是（　　）。 

A．某民营企业修建厂房  

B．某民营渔业公司兴修鱼塘 

C．某省兴建经济适用住房  

D．某外资超市修建地下停车场

答案：C

解析：根据《招标投标法实施条例》的规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。故C选项正确。 

 

18．保险合同订立的双方当事人是（　　）。 

A．保险人与投保人  

B．投保人与受益人 

C．保险人与被保险人  

D．保险人与受益人

答案：A

解析：保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。故A选项正确。 

19．甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（　　）日内作出工伤认定的决定。 

A．20  

B．30 

C．45  

D．60

答案：D

解析：根据《工伤保险条例》规定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。故D项正确。 

 

20．甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是（　　）。 

A．以甲的名义在媒体上发布招标公告 

B．修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件 

C．根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人 

D．将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构

答案：A

解析：根据《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》，工程招标代理机构在工程招标代理活动中不得未经招标人书面同意，转让工程招标代理业务；不得擅自修改经招标人同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件。因此，B、D选项错误。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标代理机构无权确定投标人中标。C选项错误。故A选项正确。

[!--empirenews.page--]

21．下列人员中可以作为评标委员会成员的是（　　）。 

A．某投标人主要负责人的弟弟 

B．某投标人的债权人 

C．技术复杂的招标项目，由招标人直接确定的评标专家 

D．行政监督部门的工作人员

答案：C

解析：根据《招标投标法》的规定，有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：(1)投标人或者投标人主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。故C选项正确。 

 

22．对于全部使用国有资金的项目，建设单位将建设工程肢解发包的，下列有关法律责任的说法正确的是（　　）。 

A．重新审批该项目  

B．应当暂停项目执行 

C．应当暂停资金拨付  

D．责令改正，处以罚款

答案：D

解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位不得将建设工程肢解发包。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0．5%以上1%以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。注意，此处是“可以”暂停项目执行或暂停资金拨付，而非题中的“应当”。故D选项正确。 

 

23．关于招标的基本程序，下列说法正确的是（　　）。 

A．招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当在投标截止日期前履行审批手续，取得批准 

B．招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜 

C．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改 

D．招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查

答案：C

解析：根据《招标投标法》的规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。A选项错误。招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。B选项错误。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15目前，以书面形式通知所有招标文件收受人。C选项正确。招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。D选项错误。故C选项正确。

 

24．某省重点工程项目工程复杂、技术难度高，一般施工队伍难以胜任，若采取邀请招标方式，则决定部门是（　　）。 

A．国务院发展改革部门  

B．省人民政府 

C．工程建设单位的上级部门  

D．省招标投标监管机构

答案：B

解析：《招标投标法》规定，国务院发展改革部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。故B选项正确。 

 

25．招标文件应当包含的内容是（　　）。 

A．招标项目的人员要求  

B．投标报价要求 

C．特定的生产供应者  

D．拟签订合同的所有条款

答案：B

解析：《招标投标法》第十九条规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。第二十条规定，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。故B选项正确。 

 

26．某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（　　）。 

A．甲未通过资格预审  

B．乙的投标文件逾期送达 

C．丙的投标文件未按要求密封  

D．丁的投标文件修改后又按时提交

答案：D

解析：《招标投标法实施条例》规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。故D选项正确。 

 

27．某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（　　）。 

A．学院自己承担责任  

B．学院可直接扣除施工方质量保修金  

C．施工方承担质量保修责任  

D．学院和施工方共同承担责任

答案：C

解析：尽管法律规定，建筑工程未经竣工验收严禁使用，建设单位擅自使用自己承担责任，但考虑到地基基础工程和主体结构工程是隐蔽工程且保修期为其合理使用寿命年限，所以这种情况下，仍应由施工单位承担保修责任，故C选项正确。 

 

28．下列关于招标投标人的说法正确的是（　　）。 

A．投标人应当具备承担招标项目的能力 

B．招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明 

C．不同投标单位的负责人为同一人的，不影响各投标人参加依法必须进行招标项目的投标 

D．投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织

答案：A

解析：《招标投标法》规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。所以，B选项错误。《招标投标法实施条例》规定，投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。所以，投标人不应包括自然人，D选项错误。投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得非法干涉。C选项错误，不是任何部门或地区。故A选项正确。 

 

29．某图书馆建设项目，评标由依法组建的评标委员会负责，甲、乙、丙、丁、戊为评标委员会成员。他们的下列行为合法的是（　　）。 

A．甲私下接受投标人的财物 

B．甲、乙、丙、丁、戊的名单在中标结果确定前应当保密 

C．完成评标后向招标人提出书面评标报告，并决定中标候选人 

D．乙私下接触投标人

答案：B

解析：《招标投标法》规定，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。B选项正确。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。并不是直接决定中标人，所以C选项错误。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。A、D错误。故B选项正确。 

 

30．根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是（　　）。 

A．个人可以承揽分包工程业务 

B．建设单位可以直接指定分包工程承包人 

C．分包工程承包人应具备相应的资质条件 

D．建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝

答案：C

解析：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，严禁个人承揽分包工程业务，A选项错误；建设单位不得直接指定分包工程承包人，B选项错误；对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择，D选项错误；承包工程的单位须持有依法取得的资质证书，并在资质等级许可的业务范围内承揽工程，这一规定同样适用于工程分包单位，不具备资质条件的单位不允许承包建设工程，也不得承接分包工程，故C选项正确。 

[!--empirenews.page--]

31．关于工程分包的规定，下列说法正确的是（　　）。 

A．分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保 

B．分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保 

C．建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可 

D．具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包

答案：C

解析：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履约担保；分包工程承包人在提供担保后，要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的，分包工程发包人应当提供。因此，A、B选项错误。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。因此，C选项正确。《招标投标法实施条例》接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。因此，D选项错误。故C选项正确。 

 

32．下列合同中属于诺成性合同的是（　　）。 

A．定金合同  

B．保管合同 

C．施工合同  

D．个人之间的借贷合同

答案：C

解析：上述合同中的保管合同、定金合同、自然人之间的借贷合同为实践性合同。故C选项正确。

 

33．在以下情形中，要约不可以撤回的有（　　）。 

A．撤回要约的通知先于要约到达受要约人 

B．撤回要约的通知后于要约到达受要约人  

C．撤回要约的通知与要约同时到达受要约人 

D．不可撤销的要约

答案：B

解析：《合同法》第17条规定，要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。D项要约人明示不可以撤销，但只要符合撤回的要求，此要约依然可以撤回；B项属于要约的撤回，最符合题意。 

 

34．承包商为赶工期，向水泥厂发函紧急订购500t某强度等级的水泥，要求三日内运送至工地，并要求当日回复。承包商的订购行为（　　）。 

A．属于要约邀请，随时可以撤销 

B．属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回 

C．属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销 

D．属于要约，而且不可撤销

答案：D

解析：本题中，承包商发出的求购信息内容具体确定，应属于要约，因此A项错误；按照《合同法》规定，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时 到达受要约人，因此B项错误；承包商的要约确定了承诺期限，根据《合同法》规定，受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作，该要约不可以撤销，因此C项错误；故D选项正确。

 

35．根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用（　　）的一般规定。 

A．承揽合同  

B．技术合同 

C．委托合同  

D．行纪合同

答案：A

解析：建设工程合同在《合同法》第16章，《合同法》第16章第‘287条规定，本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。故A选项正确。

 

36．承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以工程存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（　　）。 

A．3月5日  

B．3月12日 

C．3月20日 

D．4月10日

答案：D

解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。据此本条应理解为：建设工程竣工前当事人对工程质量发生争议(此时已提交竣工验收报告)，经鉴定合格的，竣工日期应当以鉴定合格之日为准，工期顺延。故D选项正确。 

 

37．根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（　　）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 

A．1  

B．2 

C．3  

D．5

答案：D

解析：《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。故D选项正确。 

 

38．监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理方式称为（　　）。 

A．旁站  

B．巡视 

C．平行检验  

D．巡查

答案：A

解析：混凝土工程施工是涉及建筑地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，需要监理工程师进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，这种监理方式称为旁站。故A选项正确。 

 

39．建筑工程施工合同如果无效，一般应采取（　　）方式进行处理。 

A．返还财产  

B．赔偿损失 

C．折价补偿  

D．追缴财产，收归国有

答案：C

解析：《合同法》第58条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。根据上述规定，建设工程施工合同无效一般采取作价补偿原则。故C选项正确。 

  

40．被撤销的合同，自（　　）之时起没有法律约束力。 

A．当事人发现可撤销  

B．订立 

C．被撤销  

D．当事人向法院提出撤销合同请求

答案：B

解析：《合同法》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。故B选项正确。

[!--empirenews.page--]

41．在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（　　）起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 

A．合同生效时  

B．合同订立时 

C．标的物交付时  

D．标的物托运时

答案：C

解析：《合同法》第142条规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担．但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。故C选项正确。 

 

42．租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，（　　）。 

A．合同不成立  

B．合同无效 

C．不得对抗善意的第三人  

D．视为不定期租赁

答案：D

解析：《合同法》第215条规定，租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。故D选项正确。

 

43．某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过（　　）米。 

A．0．5  

B．1 

C．1．5  

D．2

答案：A

解析：《绿色施工导则》规定，结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0．5米。故A选项正确。 

 

44．根据《节约能源法》规定，在工程项目施工过程中，建设单位、设计单位、施工单位不得使用列入（　　）使用目录的技术工艺材料和设备。 

A．鼓励  

B．限制 

C．禁止  

D．控制

答案：C

解析：使用目录主要有三种：推广使用、限制使用、禁止使用。国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术工艺材料和设备。国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术材料和设备。故C选项正确。 

 

45．按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（　　）批准。 

A．国务院文物行政部门  

B．省、自治区、直辖市文物行政部门 

C．国务院  

D．省、自治区、直辖市人民政府

答案：D

解析：《文物保护法》规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。故D选项正确。 

 

46．下列不属于《安全生产法》适用范围的情形是（　　）。 

A．船只水上交通安全  

B．深基坑支护安全 

C．高层住宅项目的高空作业安全  

D．爆炸物品存储安全

答案：A

解析：根据《安全生产法》的规定，在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位(以下统称生产经营单位)的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全另有规定的，适用其规定。故A选项正确。 

 

47．安全生产社会监督可以采取的方式不包括（　　）。 

A．工会民主监督  

B．公众举报监督 

C．有关行政主管部门监督  

D．社区报告监督

答案：C

解析：社会监督的主体是社会主体，A、B、D选项均为社会主体实施监督，只有C选项为政府监督即非社会监督主体。故C选项正确。 

  

48．某施工企业按照市建委的要求积极落实“群防群治制度”，则应充分动员（　　）参与建设工程安全生产管理基本制度。 

A．岗位人员  

B．职工群众 

C．干部群众  

D．社会人员

答案：B

解析：群防群治制度，是《建筑法》中所规定的建筑工程安全生产管理的一项重要法律制度。它是施工企业进行民主管理的重要内容，也是群众路线在安全生产管理工作中的具体体现。广大职工群众在施工生产活动中既要遵守有关法律、法规和规章制度，不得违章作业，还拥有对于危及生命安全和身体健康的行为提出批评、检举和控告的权利。故B选项为正确选项。而A选项的岗位人员范围太窄，C、D选项的范围过于宽泛。 

49．安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（　　）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 

A．1  

B．2 

C．6  

D．12

答案：A

解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。故A选项正确。 

 

50．安全事故调查和处理具体办法的制定机关是（　　）。 

A．国务院  

B．国务院建设行政主管部门 

C．省、自治区、直辖市建设行政主管部门 

D．县级建设行政主管部门

答案：A

解析：根据《安全生产法》的规定，事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。事故调查和处理的具体办法由国务院制定。国务院制定并于2007年6月1日起施行《生产安全事故报告和调查处理条例》，规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度。故A选项正确。 

[!--empirenews.page--]

51．关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（　　）。 

A．应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务 

B．分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担 

C．总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任 

D．总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任

答案：A

解析：对外法律关系中，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责；分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。对内法律关系中，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。故A选项正确。而B、C和D选项中的“独立”、“全部”或“同等”的表述均未体现连带责任的本质特征。

 

52．某施工现场发生安全生产事故，造成5人死亡，直接经济损失8000万元人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于（　　）生产安全事故。 

A．重大  

B．一般 

C．较大  

D．特别重大

答案：A

解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第3条，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。故A选项正确。 

 

53．《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是（　　）。 

A．必须办理  

B．应当办理 

C．鼓励办理  

D．不作要求

答案：C

解析：1998年实施的《建筑法》规定，建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。2011年《建筑法》修订后有所变化，改为鼓励企业为从事危险作业的职．Y-办理意外伤害保险，支付保险费。故C选项正确。 

 

54．发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位拒不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的，由（　　）强制执行。 

A．建设单位  

B．公安部门 

C．人民法院  

D．建设行政主管部门

答案：C

解析：《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务；受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行。故C选项正确。而B选项限于施工企业不执行公安部门作出的停工决定时公安部门采取的强制执行措施。 

 

55．安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（　　）。 

A．出借安全生产许可证  

B．未办理延期手续 

C．生产单位变更企业名称 

D．超越法定职权颁发安全生产许可证

答案：D

解析：安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的；(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的；(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；(5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。行政撤销一般针对许可事项审查与实施自身过程存在违法行为而启动的纠正行为。A、B、C均属于生产单位经营范畴。故D选项正确。 

 

56．项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（　　）%。 

A．50  

B．60 

C．75  

D．80

答案：D

解析：根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。故D选项正确。 

 

57．职工培训合格上岗率最低为（　　）%。 

A．60  

B．80 

C．90  

D．100

答案：D

解析：《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》规定，企业用工要严格依照劳动合同法与职工签订劳动合同，职工必须全部经培训合格后上岗。故D选项正确。 

 

58．工伤保险按照（　　）计提保险费。 

A．职工人数  

B．工资总额 

C．施工合同额  

D．建筑面积

答案：B

解析：工伤保险是社会保险的一种，实行实名制，并按工资总额计提保险费，较适用于企业的固定职工。建筑意外伤害保险则是一种法定的非强制性商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费，针对施工现场从事危险作业的特殊群体，较适合施工现场作业人员流动性大的行业特点。故B选项正确。 

 

59．建设工程安全监督机构属于（　　）。 

A．行政机关  

B．事业单位 

C．国有企业  

D．人民团体

答案：B

解析：按照法律性质的不同，法人可分为行政机关、事业单位、国有企业、人民团体。建设工程安全监督机构属事业单位，受建设行政主管部门或者其他有关部门委托，行使工程项目安全监督检查权。故B选项正确。

 

60．某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（　　）。 

A．应由施工单位承担维修责任 

B．应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔 

C．应由设计单位负责维修 

D．应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

答案：D

解析：此质量缺陷是由设计原因造成的，处理方式是：先由施工单位负责维修，维修费用再通过建设单位向设计单位索赔，最终由责任方——设计单位承担。故D选项正确。 

[!--empirenews.page--]

61．某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是（　　）。 

A．严格按照设计图纸施工  

B．自行修改后施工 

C．经监理批准后自行修改  

D．向设计单位提出修改建议

答案：D

解析：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改设计。在施工过程中发现设计文件和图纸存在差错的，施工单位有权向设计单位提出意见和建议，以免造成不必要的损失和质量问题。故D选项正确。 

 

62．根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（　　）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。 

A．改变建筑局部使用功能  

B．建筑主体和承重结构变动 

C．增加内部装修  

D．增加投资额度

答案：B

解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。故B选项正确。 

  

63．组织建设工程项目的竣工验收是（　　）法定权利和义务。 

A．建设行政主管部门  

B．建设单位 

C．监理单位  

D．总承包单位

答案：B

解析：根据《建设工程质量管理条例》规定，国家实行建设工程质量监督管理制度，建设行政主管部门不是工程竣工验收的主体。工程竣工验收是由建设单位来组织的。故B选项正确。 

 

64．某建设工程合同约定“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2009年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2010年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院。则利息起算日应为（　　）。 

A．2009年10月10日  

B．2009年10月20日 

C．2009年12月1日 

D．2010年5月1日

答案：C

解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定：利息从应付工程价款之日计付。本题约定结算时间为竣工验收后2个月，工程于10月1日竣工，即12月1日为应付款日，同时也是利息起算日。故C选项正确。 

 

65．以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是（　　）。 

A．某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷 

B．发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷 

C．建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷 

D．建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等

答案：B

解析：考查建设工程民事纠纷概念、内容、特点及其与行政纠纷辨析。A项，施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于知识产权侵权纠纷，而非合同纠纷，所以A项错误；C项，行政机关与施工企业之间除可能因具体行政行为而发生行政纠纷，还可能因履行经济合同而发生民事纠纷；D项，依据我国《民事诉讼法》第8条：“民事诉讼当事人有平等的诉讼权利”之规定，发包人与承包人在民事诉讼中的权利是平等的。故B选项正确。 

 

66．我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（　　）。 

A．第一审民事案件  

B．第二审民事案件 

C．重大涉外案件  

D．在全国有重大影响的民事案件

答案：A

解析：根据我国《民事诉讼法》第17条至第20条的规定，各级人民法院均可受理第一审民事案件，但第二审民事案件不能由基层人民法院管辖，重大涉外民事案件只能由中级以上人民法院管辖，在全国有重大影响的民事案件由最高人民法院管辖。故A选项正确。 

 

67．以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（　　）。 

A．宣读有原告签字的起诉书  

B．变更诉讼请求 

C．进行和解  

D．放弃诉讼请求

答案：A

解析：我国《民事诉讼法》第59条规定：“诉讼代理人代为承认放弃变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。本题A项明显不属于法定的特别授权事项。故A选项正确。 

 

68．延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（　　）年。 

A．1  

B．2 

C．4  

D．5

答案：A

解析：依据我国《民法通则》第136条的规定，延付或者拒付租金的诉讼时效期间为一年。故A选项正确。 

 

69．依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在（　　）日内告知当事人。 

A．3  

B．5 

C．7  

D．10

答案：A

解析：我国《民事诉讼法》第128条规定：“合议庭组成人员确定后，应当在三日内告知当事人”。故A选项正确。 

 

70．以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（　　）。  

A．仲裁实行一裁终局的制度 

B．当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会可以受理 

C．当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理 

D．有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权

答案：B

解析：我国《仲裁法》第4条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理”；《仲裁法》第5条进一步规定：当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，即或裁或审制度；《仲裁法》第9条还规定仲裁实行一裁终局的制度。据此，A、C、D选项都符合仲裁法的规定，不符合题意；只有B选项的表述符合题意。故B选项正确。

[!--empirenews.page--]

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分) 

71．某工程项目承建过程中，建设单位存在下列情形导致质量缺陷的，须自己承担过错责任（　　）。 

A．设计图纸不明确  

B．提供的设备不符合强制性标准 

C．指定供应商供应的材料明显不合格  

D．指定的防水专业工程分包单位资质不足 

E．工程所在地夏季雨水量过大

答案：ABCD

解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责 任：(1)提供的设计有缺陷；(2)提供或者指定购买的建筑材料、，建筑构配件、设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。本题中，E选项是因夏季雨量过大出现质量缺陷，这是承包人没有做好防范工作造成的，应由其承担责任。其他A、B、C、D选项都是发包人的原因造成的。故A、B、C、D选项正确。 

 

72．下列关于建设工程质量最低保修期的期限，说法正确的是（　　）。 

A．外墙面防渗漏工程的保修期是2年  

B．空调制冷系统专业工程的保修期是2年 

C．地面石材铺贴工程的保修期是2年  

D．电气工程的保修期是2年 

E．主体结构工程保修期为无限期

答案：CD

解析：根据《建设工程质量管理条例》第40条的规定，在正常使用条件下，本题的主体结构工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限，外墙面防渗漏工程的最低保修期为5年，空调制冷系统专业工程的最低保修期为2个供冷期，地面石材铺贴工程、电气工程的最低保修期为2年。故C、D选项正确。 

 

73．仓储合同的法律特征有（　　）。 

A．仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件 

B．仓储合同保管的对象必须是动产 

C．不动产能作为仓储合同的保管对象  

D．仓储合同是双务合同 

E．仓储合同是有偿合同

答案：ABDE

解析：仓储合同是一种特殊的保管合同，其法律特征为：(1)仓储合同是诺成合同，自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件，这是区别于保管合同的显著特征；(2)仓储合同的保管对象是动产，不动产不能作为仓储合同的保管对象，这是区别于保管合同的又一显著特征；(3)仓储合同是双务合同、有偿合同。故A、B、D、E选项正确。 

 

74．某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，检查人员可以行使的职权有（　　）。 

A．对不符合规范要求的现场调查取证  

B．当场要求纠正现场临电线路私拉乱接 

C．责令立即更换破损的安全网  

D．吊销施工企业的营业执照 

E．查封、扣押施工企业的设施

答案：ABC

解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第43条规定，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施：(1)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料；(2)进入被检查单位施工现场进行检查；(3)纠正施工中违反安全生产要求的行为；(4)对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除，重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。据此，安全监督部门派员在施工现场进行安全监督检查时，A选项符合第(2)项规定，B选项符合第(3)项规定，C选项符合第(4)项规定。故A、B、C选项正确。而D、E选项安全监督检查人员无权当场作出。 

 

75．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的（　　）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。 

A．项目技术人员  

B．企业主要负责人 

C．项目负责人  

D．专职安全生产管理人员 

E．特种作业人员

答案：BCD

解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。故B、C、D选项正确。而A、E选项并非法律强制性规定的范畴。 

 

76．建设单位的安全责任有（　　）。  

A．办理临时占用规划批准范围以外场地的手续 

B．采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 

C．提出保障施工作业人员安全的措施建议 

D．对安全技术措施进行审查 

E．保障安全施工所需投入

答案：ADE

解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，建设单位相关的安全责任包括：依法办理有关批准手续；向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；不得提出违法要求和随意压缩合同工期；确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；装修工程和拆除工程的规定等。故A、D、E选项正确。而B选项为监理单位的安全责任，C选项为施工企业项目负责人的安全责任。 

 

77．建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，（　　）不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。 

A．所有人  

B．施工单位 

C．管理人  

D．建设单位 

E．使用人

答案：ACE

解析：2009年12月颁布的《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。故A、C、E选项正确。

 

78．建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（　　）。 

A．文明施工费  

B．环境保护费 

C．临时设施费  

D．安全施工费 

E．企业管理费

答案：ABCD

解析：2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中规定：建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。前述费用都是现场管理费的内容，属于建设工程直接费的范畴，而企业管理费属于间接费的范畴。故A、B、C、D选项正确。 

 

79．根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有（　　）。 

A．公开  

B．公平 

C．公正  

D．诚实信用 

E．低价

答案：ABCD

解析：根据《标招投标法》的规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。故A、B、C、D选项正确。 

 

80．下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（　　）。 

A．限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 

B．以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件 

C．分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求 

D．就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 

E．对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准

答案：ABDE

解析：根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人有下列行为的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。故A、B、D、E选项正确。 

[!--empirenews.page--]

81．根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有（　　）。 

A．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 

B．不同投标人的投标文件相互混装 

C．招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 

D．中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的 

E．提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明

答案：ABCE

解析：根据《招标投标法》及其实施条例，投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容、不同投标人的投标文件相互混装等情形，属于投标人相互串通投标；招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便的情形，属于招标人与投标人相互串通投标；提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的情形，属于《招标投标法》第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的情形。前述情形都属于违反法律强制性规定、中标无效的情形。而中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的，属于取消中标资格的情形，招标人可以按照规定确定其他中标候选人为中标人。故A、B、C、E选项正确。 

  

82．招标人不得向他人透露已获取的招标文件的（　　）内容。 

A．潜在投标人的名称  

B．潜在投标人的数量 

C．标底  

D．招标截止日期 

E．投标保证金

答案：ABC

解析：根据《招标投标法》的规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人设有标底的，标底必须保密。故A、B、C选项正确。  

 

83．行使不安抗辩权的当事人应当承担的义务包括（　　）。 

A．通知义务 

B．中止合同履行 

C．对方提供担保时应当恢复合同履行 

D．对方未提供担保的可通知对方解除合同 

E．解除合同应当征得对方的同意

答案：AC

解析：《合同法》第69条规定：当事人依照本法第68条的规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保时，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。因此，当事人在行使不安抗辩权时必须履行通知义务，以及在对方提供担保时应当恢复合同履行的义务。故A、C选项正确。B、D、E项都是不安抗辩权人的权利，行使权利不需要取得对方同意。 

 

84．因不可抗力不能履行合同时，当事人的义务包括（　　）。 

A．通知对方  

B．继续履行 

C．赔偿损失  

D．解除合同 

E．提供相关证明

答案：AE

解析：根据《合同法》的规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外，故B、C项不符合题意；发生不可抗力并不必然导致合同解除，故D项不符合题意；当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明，故A、E选项正确。

 

85．劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（　　）。 

A．试用期条款  

B．保守商业秘密条款 

C．劳动保护条款  

D．劳动纪律条款 

E．违反劳动合同的责任条款

答案：ABDE

解析：根据《劳动合同法》规定，劳动合同必须具备的条款包括：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；(3)劳动合同期限；(4)工作内容和工作地点；(5)工作时间和休息休假；(6)劳动报酬； (7)社会保险； (8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。除此以外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。A、B、D、E选项为可备条款，故A、B、D、E选项正确。 

 

86．视同工伤的情形包括（　　）。 

A．职工在非工作时间的工作场所外，因自身原因受到事故伤害的 

B．职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的 

C．职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的 

D．因工外出期间，由于非工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 

E．职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

答案：BCE

解析：根据《工伤保险条例》的规定，职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有以上第(1)项、第(2)项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇；职工有以上第(3)项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。故B、C、E选项正确。 

 

87．定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关对定金的说法，正确的是（　　）。 

A．定金是合同成立的证明 

B.定金具有双向担保性 

C．定金数额最高不得超过主合同标的额20% 

D．定金是一种预付款的性质  

E．如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回

答案：BC

解析：根据《担保法》规定，定金具有以下特征：(1)定金应当以书面形式约定，定金合同从定金交付之日起生效；(2)定金具有双向担保性，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；(3)定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%；(4)定金是一种担保方式，并非合同预付款；(5)如果合同得以正常履行，定金可以抵作价款或收回。故B、C选项正确。 

 

88．《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为2年的工程项目是（　　）。 

A．供冷系统  

B．有防水要求的卫生间  

C．给排水管道  

D．装修工程 

E．外墙面的防渗漏

答案：CD

解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。故C、D选项正确。 

 

89．行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是（　　）。 

A．由行为人承担责任  

B．善意相对人有撤销的权利 

C．该代理行为有效  

D．相对人应该相信行为人有代理权 

E．对被代理人不发生效力

答案：ABE

解析：根据《合同法》第48条，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。故A、B、E选项正确。 

 

90．根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有（　　）。 

A．合同变更  

B．债务相互抵消 

C．债务已按约定履行完毕  

D．债务人依法将标的物提存 

E．债权债务同归于一人

答案：BCDE

解析：根据《合同法》的规定，合同权利义务因债务已按照约定履行、合同解除、债务相互抵消、债务人依法将标的物提存、债权人免除债务、债权债务同归于一人等情形而终止。故B、C、D、E选项正确。而A选项合同变更并不必然导致合同终止。 

[!--empirenews.page--]

91．甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（　　）。 

A．法定之债  

B．合同之债 

C．侵权行为之债  

D．无因管理之债 

E．连带之债

答案：BE

解析：保管行为是因合同约定而产生，并非法定情形，也不属于无因管理，更不属于侵权行为。因此，甲、乙二人逾期提取货物的行为构成违约，将产生合同之债，且甲、乙二人为合伙人，对合伙债务承担连带责任。故B、E选项正确。 

 

92．下列关于保证的说法中正确的是（　　）。 

A．保证分为一般保证和连带保证 

B．保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意 

C．保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任 

D．保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任 

E．债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任

答案：AE

解析：根据《担保法》规定，保证担保具有以下特征：(1)保证的方式分为一般保证和连带责任保证；(2)保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任；(3)保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原有保证范围内继续承担保证责任；(4)债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。故A、E选项正确。 

 

93．建设工程勘察企业资质分为（　　）。 

A．工程勘察综合资质  

B．工程勘察专业资质 

C．工程勘察总承包资质  

D．工程勘察行业资质 

E．工程勘察劳务资质

答案：ABE

解析：根据《建设工程勘察设计资质管理规定》第5条规定，工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。故A、B、E选项正确。 

94．根据我国《担保法》的规定，在发生下列（　　）债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。 

A．运输合同  

B．加工承揽合同 

C．建设工程合同  

D．保管合同 

E．买卖合同

答案：ABD

解析：留置权一般存在于保管合同、运输合同、加工承揽合同。建设工程属于不动产，不适用担保法的留置；买卖合同的履行不需要占有债务人的动产。故A、B、D选项正确。

 

95．对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是（　　）。 

A．可以不申请施工许可证 

B．属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程 

C．必须报国务院建设行政主管部门备案 

D．必须办理施工许可证 

E．省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整

答案：ABE

解析：按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。故A、B、E项正确。 

 

96．下列解决民事纠纷的途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（　　）。 

A．诉讼  

B．法院调解 

C．和解  

D．斡旋 

E．仲裁

答案：ABE

解析：依据我国《民事诉讼法》、《仲裁法》等法律规定，人民法院作出的判决书、调解书，以及仲裁机构作出的裁决书等法律文书具有强制执行效力。而当事人达成的和解协议以及第三方参与斡旋所形成的文件，均不具有强制执行效力。故A、B、E选项正确。 

 

97．以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是（　　）。 

A．人民法院对判决的上诉案件，应在第二审立案之日起六个月内审结 

B．被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状 

C．人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结 

D．当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉 

E．当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出

答案：BCD

解析：根据《民事诉讼法》第125条规定，被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理；第161条规定，人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结；第164条规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉；第176条规定，人民法院审理对判决的上诉案件，应当在第二审立案之日起三个月内审结；第205条规定：当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后六个月内提出。故B、C、D选项正确，而A、E选项不符合法律规定。 

 

98．当事人证明仲裁裁决有下列（　　）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。 

A．没有仲裁协议 

B．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁 

C．仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序 

D．仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名 

E．裁决所根据的证据是伪造的

答案：ABCE

解析：根据《仲裁法》第58条规定，当事人提出证据证明仲裁裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决：(1)没有仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所根据的证据是伪造的；(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。本题A、B、C、E项的表述均属于当事人有权申请撤销仲裁裁决的法定事由，故A、B、C、E选项正确。《仲裁法》第54条还规定：“裁决书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会印章。对裁决持不同意见的仲裁员，可以签名，也可以不签名”，故D选项不是申请撤销裁决的法定事由。 

 

99．关于行政许可，以下表述正确的是（　　）。  

A．行政许可不以行政相对方的申请为前提 

B．行政许可只能由行政机关实施 

C．行政机关对其直接管理的事业单位的人事审批，不适用《行政许可法》 

D．行政许可往往赋予申请人一定的权利而产生收益 

E．行政机关有权根据行政管理的需要，自主设定行政许可

答案：CD

解析：《行政许可法》第3条规定有关行政机关对其他机关或者对其直接管理的事业单位的人事、财务、外事等事项的审批，不适用本法的规定；第12条规定行政许可往往赋予申请人一定的权利而产生收益。故C、D选项正确。而《行政许可法》第29条规定行政许可只能依申请而发生；第23条规定法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，在法定授权范围内，以自己的名义实施行政许可；第14条至第17条规定法律对行政许可设定的权限范围条件和程序都严格规定，行政机关不能自主设定行政许可。故A、B、E选项都不符合题意。

 

100．原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括（　　）。 

A．原告与被告在合同中约定了争议解决的条款 

B．原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织 

C．有明确的被告 

D．有具体的诉讼请求和事实根据 

E．属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖

答案：BCDE

解析：根据《行政诉讼法》第41条规定，提起诉讼应当符合下列条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求和事实根据；(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。故B、C、D、E选项正确。而提起行政诉讼不以当事人是否约定为前提，故A选项不符合题意。